工程承包协议(工程承包协议应该是这样写的，过来看看)

一般情况下，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。那工程承包协议怎么写？接下来，找法网边肖为你解答。

一、如何撰写项目合同协议书

雇主:_____________雇主:_______雇主:_______雇主:_

承包人:___________________承包商:_______承包商:_______承包商:_

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一个项目概述

1.项目名称__________项目名称__________项目名称

2.项目地点:___________________项目地址:_______项目地址:_______项目地址

3.项目计划批准单位及文件编号:__________年月日\u月日\u月日\u月日\u日\u月日\u日

4.项目范围和内容:项目总建筑面积为_____ _ _ _平方米。(有关每个项目的详细信息，请参考项目列表)

第2条项目期限

1.本工程合同总工期为____ _天(日历天从开工日算起)。

2.本项目的开工日期为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _月_ _日

3.出现下列情况，经现场监理工程师或发包人工程师代表签字后，工期相应顺延，并以书面形式确定延长的工期。

第三条工程合同总价

1.本项目的合同总价为人民币________ _ _元

2.如发生下列情况，合同总价应作相应调整:

(1)双方确认的合同总价暂估价的变更；

(2)合同期内政策调整引起的材料差价、工资、费率等费用的变化；

(3)重大设计变更。

第四条材料和设备的供应

1.本项目所需的所有建筑材料、构件、设备及其他材料的供应方式由双方协商按附件第_ _条办理。

2.材料设备供应范围的划分和检验:

(1)进口特种材料、有色金属经销、部门管理材料和二、三类电机产品由业主供应至现场或指定地点。如果货物在规定的交货地点以外交货，超出范围的运费和其他费用应由雇主承担。

(2)对于成套设备和专用设备，发包人负责投标、订货、供货和交货前的商检工作。提前到货的设备由发包人保管在仓库中，安装时交付承包人保管，不得挪用、丢失或损坏。

第五条工程质量、检查和验收

1.承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范和规定进行施工，并接受现场监理工程师或发包人工程师代表的监督检查。

2.雇主雇用的现场监理工程师或工程师代表必须书面通知承包商其姓名、身份和承担的任务。

3.承包商确定的施工现场负责人、技术负责人、专业技术人员和管理人员必须以书面形式通知监理工程师或工程师代表其姓名、身份和分担的工作。

第六条施工设计变更

1.发包人交付的设计图纸、说明和相关技术资料是施工的有效依据，发包人和承包人不得擅自修改。

2.施工图的重大修改和变更必须经原设计单位批准，并在修改前_ _天办理设计修改协议书。设计变更协议书经发包人签字后，承包人方可实施。同意和修改的图纸份数与施工图纸相同，作为合同的补充文件。

第七条双方负责的事项

1.雇主

(1)办理征地、青苗、树木补偿、坟墓搬迁、房屋拆迁、障碍物拆除(包括框架空和隐蔽物)，并提供隐蔽物和遮挡物信息；

第八条工程价款的支付与结算

1.本合同签订后__ _天内，发包人应支付不低于合同总价(或当年投资额)的__ _ _%的预付款，即人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元

2.发包人收到承包人的月进度报告后，必须在_ _天内根据核实的进度支付进度款。当进度款达到合同总价的_ _%时，预付款(或进度款)将按比例逐步扣除。

第九条违约责任和奖励的规定

1、承包商的责任

(1)工程质量不符合合同约定的，应负责无偿返修或返工。如果由于修理和返工而延迟交货，则按合同总价的%支付逾期违约金。

(2)工程交付时间不符合要求的，按合同总价的%支付逾期违约金。

第十条解决争议的方式

本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成，双方属于同一部门的，由上级机关调解；调解不成，或双方不属于同一部门，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院提起诉讼。

第十一条特别规定

特殊情况下，本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体及相关规定在专用条款中约定。

第十二条补充规定

本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程包合同规定》执行。

发包人(盖章):承包人(盖章):鉴定(公)证意见

地址:地址:经理

法定代表人(签字):法定代表人(签字):认证(公)证机关(盖章)

委托代理人(签名):委托代理人(签名):

开户银行:开户银行:

账号:账号:

电话:

电动悬挂:电动悬挂:

邮政编码:

签署日期:年、月、日

签署地点:_ _ _ _ _ _ _ _

年、月、日

有效期至年月日。

综上所述，我们可以了解到，施工合同的内容包括工程范围、工期、中间竣工工程的开工和竣工时间、质量保修范围和质量保修期、双方的相互配合等。